Договор купли продажи строительных материалов образец

Содержание

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Договор купли продажи строительных материалов образец

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

* Позвоните на горячую линию: Москва и Область — +7(499)350-83-24 Санкт-Петербург и область — +7(812)627-16-31

Договор купли-продажи строительных материалов №_______

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №. 1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет ___________________________ рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с ___% предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении _______ дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении № 1 к настоящему договору, в течении ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении № 1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и уплачивает штраф в размере ___% годовых от суммы договора и штрафные санкции предусмотренные п. 4.2. настоящего договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать _______________________________________________________________________________
соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков товара, безвозмездное возмещение расходов на устранение недостатков
в течение ________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

М.П.

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

М.П.

www.up2go.ru

Договор купли-продажи

С 28.03.2018 вступают в силу изменения, внесенные Приказом N 148н в Приказ N 107н. Данные поправки связаны с порядком заполнения платежных поручений на перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ. Интернет-магазин — активно развивающийся способ дистанционной торговли, и все больше клиентов ищут товары и совершают покупки именно через всемирную паутину.

Формы типовых договоров

рефинансирования снова снижается Коэффициент-дефлятор К1 на 2010 год Арендатор вправе вычесть НДС по капвложениям Петербургские налоговики составили списки главных должников Окончание лицензии не приводит к отмене сбора Формы типовых договоров Договор аренды скачать >> Договор

Договор поставки нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нерудные строительные материалы (щебень фракционированный, гранитная крошка), именуемые в дальнейшем «Продукция». 1.2.

Количество, номенклатура и периоды поставки Продукции определяются Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. 1.3.

Поставка продукции производится в автотранспорт Покупателя на территории Поставщика. 2.

Данный тип договора является одним из самых распространенных. Его содержанием считается перемещение товара. Договор купли продажи благодаря своим особенностям, является универсальной формой осуществления товарооборота.

В ст.454-491 ГКРФ определены общие положения договоров, относящихся к области возмездного отчуждения имущества, в том числе и договоров купли продажи.

ГК РФ определяет данный договор как возмездный, консенсуальный и взаимный .

Источник: http://yurist-moscow.ru/obrazec-dogovora-kupli-prodazhi-stroi/

договора купли-продажи строительных материалов

> Договора > договора купли-продажи строительных материалов

Сделка о купле-продажи строительных материалов заключается в том, что стройматериалы передаются продавцом покупателю за определенную плату. Сделка оформляется договором купли-продажи, который определяет все условия и особенности сделки.

В дополнение может быть оформлен акт приема-передачи — важный документ, который может служить приложением к соглашению о продаже строительных материалов.

Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный.Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — воспользуйтесь формой онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или позвоните по прямым телефонам:+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬЗадайте вопрос бесплатно здесь — если вы проживаете в другом регионе.Это быстро и бесплатно!

Соглашение носит двусторонний характер и заключается между продавцом — владельцем строительных материалов и покупателем, который готов купить стройматериалы за определенную плату, прописанную в условиях договора купли-продажи.

С договорном соглашении должно быть четко указано, кто является участником сделки, что является предметом договора и какая цена должна быть оплачена за этот предмет.

Образец договора о купле-продаже стройматериалов можно скачать на нашем сайте внизу статьи (word).

Другие образцы договора купли-продажи:

  • оборудования — образец;
  • лодочного мотора — скачать.

Образец оформления

Договор купли-продажи строительных материалов должен содержать в себе всю необходимую информацию.

Как и во всех типовых договорах, должны быть указаны продавец и покупатель — реквизиты сторон на основании документов (паспортов физических лиц, уставных документов).

Пункт первый документа содержит информацию о самом предмете договора, его количестве (предмет — строительные материалы). Все особенности и количественные показатели стройматериалов могут быть отражены в спецификации к договору.

Во втором пункте оговаривается сумма, форма расчета и период, в который он будет произведен. При наличии предоплаты – это обязательно отражается отдельным подпунктом, с указанием процентов.

Читайте также  Как правильно регистрировать договора в журнале регистрации

Третий пункт дает информацию о сроках исполнения данного договора. С которого момента он вступает в действие.

В четвёртом пункте расписано, какую ответственность несут стороны договора. Обязательно оговариваются такие моменты, как неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий данного документа, процент за просрочку, обнаружение недостатков в предоставленных строительных материалах и варианты действий в этом случае. Такими вариантами могут быть:

  • требование замены поступившего материала на аналогичный товар такой же марки, либо другой;
  • требование уменьшения цены за брак;
  • требование устранение недостатков; отказ от исполнения условий договора с возвращением предоплаты.

Также в этом пункте договора может быть указано, что покупатель имеет право потребовать возмещение убытка, который был ему причинён, вследствие продажи материала плохого качества.

Пятый пункт договора купли–продажи стройматериалов отражает действие сторон при форс-мажорных обстоятельствах.

Ну и заключительные положения отражаются в пункте № 6. Здесь описывают все моменты сделки по купле-продаже строительных материалов, которые прежде не были оговорены. Обязательно следует указать, в скольких экземплярах составлен договор, и кому они предназначены. Далее указать при каких условиях возможно расторжение договора и внесение при необходимости изменений.

Седьмой пункт, как и во всех подобных документах, содержит полную информацию о представителях сторон.

Кроме фамилии и инициалов, обязательной информацией является данные документа (паспорта), адрес проживания и подпись.

Если участником договора является юридическое лицо – дополнительными сведениями будут реквизиты банка для перечисления денежных средств, идентификационный код предприятия, юридический адрес.

Данный договор может иметь приложение, в котором будут описаны цена строительных материалов. При наличии приложения ссылку на него делают в первом пункте документа.

Скачать образец

Договор купли-продажи строительных материалов образец — скачать.

Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему. Позвоните по телефону прямо сейчас:+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬЗадайте вопрос бесплатно здесь — если вы проживаете в другом регионе.Это быстро и бесплатно!

Источник: http://buhland.ru/soderzhanie-dogovora-kupli-prodazhi-stroitelnyx-materialov/

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами

При сделках купли-продажи строительных материалов между сторонами подписывается договор, согласно которому, продавец обязуется передать покупателю стройматериалы за заранее оговоренную цену.

Ниже предлагаем вашему вниманию перечень главных пунктов, которые должен содержать в себе данный договор.

Кроме того, здесь вы можете скачать типовой бланк договора купли-продажи материалов (ТМЦ), а также в качестве примера можно скачать заполненный образец договора купли-продажи стройматериалов.

На заметку! Предлагаем также скачать образец договора купли-продажи оборудования → скачать, мебели → скачать, товаров → скачать.

Особенности оформления договора

Бланк договора купли-продажи материалов может составлен как между физическими лицами, так и юридическими.

В бланке должно быть прописано обязательно:

  • Дата оформления;
  • Место подписания;
  • Реквизиты сторон, именуемых как «Продавец» и «Покупатель» с указанием фамилии, имя и отчества физических лиц, их паспортных данных, адресов регистрации. Если стороны или одна из сторон являются юридическим лицом, то указывается название организации, в чьем лице она выступает и на основании чего действует. Это может быть генеральный директор или его заместитель, а также другое уполномоченное физическое лицо.

Основная часть бланка договора должна содержать:

  1. Предмет договора – в данном случае это стройматериалы. Ассортимент, комплектующие и количество строительных материалов обычно указываются в приложении или в спецификации к договору, которые составляются и подписываются на отдельную партию товара.
  2. Права и обязанности обеих сторон договора. Здесь необходимо указать сроки, адрес поставки строительных материалов, условия подписания акта приема-передачи стройматериалов, обязательство по передаче продавцом материалов надлежащего качества; условия осуществления разгрузки.
  3. Цена строительных материалов и порядок их оплаты. Если стороны работают на условиях предоплаты, то все ее условия должны быть тоже включены в этот пункт. Отмечается вид оплаты: безналичный расчет или наличный.
  4. Ответственность сторон. Здесь оговариваются следующие моменты:
  • размер пени, неустойки в случае несоответствующего исполнения сторонами своих обязанностей;
  • действия сторон, в случае нарушения поставки обусловленного ассортимента товара (в данном случае строительных материалов);
  • порядок действий при обнаружении в партии бракованных материалов;
  • действия покупателя в случае выявления излишков или недостачи покупаемых строительных материалов;
  • порядок распределения расходов по замене или допоставке стройматериалов.
  1. Обстоятельства непреодолимой силы. Это, так называемый, форс-мажор. Необходимо указать, что документ, который выдан соответствующим уполномоченным органом, будет удовлетворительным подтверждением наличия и продолжительности влияния обстоятельств непреодолимой силы, а также уведомить о наличии таких обстоятельств другую сторону в немедленном порядке.
  2. Срок действия договора. Обычно срок действия договора – от даты его подписания до осуществления сторонами своих обязанностей.
  3. Дополнительные условия. Здесь нужно указать, что все возникшие споры решаются путем переговоров, если не удается – в судебном порядке; любые изменения и дополнения к договору вступают в силу только после их подписания обеими сторонами; количество экземпляров договора и их юридическая сила. Также оговаривается порядок отправки сопроводительных документов (копии сертификатов на стройматериалы, товарно-транспортная накладная, товарная накладная) и право передачи сторонами своих прав и обязанностей третьим лицам.
  4. Юридические или фактические адреса, контактные телефоны и платежные реквизиты сторон.
  5. Подписи и печати сторон договора купли-продажи на всех его экземплярах.

Здесь указаны главные пункты, которые должен содержать в себе  типовой договор купли-продажи стройматериалов. Безусловно, юридически грамотно составленный договор – это весомый инструмент в борьбе с порой нечестными контрагентами в сфере бизнеса,  а также при возникновении споров различного характера.

Представленный ниже бланк договора купли-продажи для скачивания оформляется, если сторонами сделки выступают юридическое и физическое лицо. Если в бланк внести небольшие изменения, то его можно использоваться при оформлении купли-продажи стройматериалов между физическими лицами или между юридическими лицами.

Образец заполнения

Скачать договор купли-продажи строительных материалов. Образец заполнения в формате word

Источник: http://PravSam.ru/dokumenty/kuprod/dogovor-kupli-prodazhi-stroitelnyx-materialov.html

Оформление договора купли-продажи строительных материалов

Договор купли-продажи — пожалуй, самый популярный тип соглашений. Во-первых, современное общество целиком завязано на торговле, во-вторых, потенциальных предметов такого договора — бесконечное множество, а сторонами могут стать участники, имеющие различные правовые статусы: мелкие и крупные предприниматели, государство, юридические и физические лица.

Зачастую договоры купли-продажи строительных материалов заключают предприниматели, различные строительные организации, подрядчики. Однако соглашения о купле-продаже встречаются и в розничной торговле.

Правила составления

Правила оформления договора купли-продажи строительных материалов не отличаются значительно от аналогичных соглашений купли-продажи любого другого товара.

Этот документ является способом официально закрепить статус сторон в качестве Продавца и Покупателя.

Договор фиксирует все утвержденные условия сделки купли-продажи, основное из которых в данном случае — передача в собственность покупателя товара (строительных материалов) и выплата его стоимости продавцу.

Строительные материалы — товар, имеющий свою специфику. В первую очередь, это требования к качеству и способы его контроля.

Ведь закупка может быть не только разовой и небольшой, а строительные материалы — не только декоративно-отделочными, но и крупными, используемыми в ответственных строительных процессах (кладка стен из каменных материалов, монтаж металлического каркаса, бетонирование колонн, перекрытий и т.д.).

Качество строительных материалов регламентируют соответствующие технические нормы: Государственные стандарты (ГОСТ), СП — Своды правил (бывшие СНиП — Строительные Нормы и Правила), Технические условия (ТУ) и др.

Если поставка крупная и осуществляется для ответственного процесса или объекта, в обязательном порядке должен быть создан по меньшей мере специальный пункт, содержащий информацию о способе контроля качества и приёмки материала.

Предпочтительнее же оформить отдельное приложение в виде спецификации, где будут подробно расписаны методы контроля качества (зрительный осмотр на наличие физических дефектов, проверка соответствия размеров, класса и т.д.

) и указаны ссылки на соответствующие регламентирующие документы.

Обратите внимание! В отношении некоторых строительных материалов требование о предоставлении определенной информации (например, о показателях пожарной опасности) закреплено на законодательном уровне.

Образец договора

договора купли-продажи строительных материалов должно иметь примерно следующую структуру:

  • Вступление:
    • Номер и наименование заключаемого договора;
    • Место и дата заключения;
    • Определение роли участников — продавец, покупатель;
    • Паспортные данные сторон. Для юридических лиц — полное наименование организации и реквизиты.
  • Предмет договора: 
    • Наименование строительного материала;
    • Количество (соответственно единице измерения);
    • Комплектность.
  • Качество товара
    • Стандарты, регламенты, иные требования к качеству;
    • Сертификаты и иные документы, подтверждающие качество;
    • Иные сведения (о способе транспортировки и упаковке, таре и пр).
  • Цена и порядок расчетов:
    • Стоимость каждой единицы товара в отдельности;
    • Цена договора купли-продажи (в целом);
    • Порядок осуществления выплаты (предварительная, при получении, в рассрочку и т.д.);
    • Способ передачи денег (наличный, безналичный и др.)
  • Права и обязанности сторон индивидуальны для каждой процедуры купли-продажи. Например:
    • Продавец обязуется доставить товар (указывается адрес) и осуществить его разгрузку в определенный день или срок;
    • Покупатель обязан осуществить приёмку товара, проведя его первичный осмотр и контроль и подписав акт приёма-передачи строительных материалов.
    • Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Продавца к Покупателю в момента подписания передаточного акта.
  • Ответственность сторон и порядок решения споров. Расписать следует как можно конкретнее, в том числе предусмотреть действия на случай расторжения договора купли-продажи. Подробнее рассмотрим в следующем пункте.
  • Адреса и реквизиты сторон;
  • ФИО и подписи. 
Читайте также  Какие бывают договора на оказание услуг

Скачать бланк договора купли-продажи строительных материалов можно по ссылке. 

Ответственность сторон

Ответственность покупателя и продавца при осуществлении купли-продажи строительных материалов напрямую вытекает из обязанностей сторон, точнее, их частичного несоблюдения или полного невыполнения. Для каждой сделки они индивидуальны. Приведем примеры.

В случае нарушения продавцом обязательств по передаче товара надлежащего качества либо в количестве, комплектности и ассортименте, не соответствующем настоящему договору купли-продажи, покупатель вправе потребовать:

  • соразмерного уменьшения цены;
  • безвозмездного устранения недостатков или доукомплектования в согласованный сторонами срок;
  • возмещения расходов на устранение недостатков;

В случае существенного нарушения требований к качеству строительных материалов и обнаружения неустранимых недостатков, покупатель вправе:

  • отказаться от оплаты товара или потребовать возврата уже уплаченных денежных средств;
  • потребовать замены некомплектного или некачественного товара.

На случай нарушения сроков передачи товара продавцом и оплаты его цены покупателем, стороны могут предусмотреть штрафные санкции в виде пени (например, в процентах от неуплаченной в срок суммы или от цены непереданного в срок товара за каждый день просрочки).

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

  • +7 (499) 350-88-72 — Москва и обл.;
  • +7 (812) 309-46-73 — Санкт-Петербург и обл.;
  • +7 (800) 511-81-04 — все регионы РФ.

Источник: https://itbu.ru/dogovor/dogovor-kupli-prodazhi-stroitelnyx-materialov.html

Бланк договора купли продажи стройматериалов физ лиц

Кроме того, бланку договора должны сопутствовать и протоколы разногласий и их согласования, дополнительные соглашения. Документ о купле-продаже стройматериалов может характеризоваться как двусторонний, ведь обе стороны обязуются друг перед другом выполнить определенные условия.

Причем они обе одновременно являются и должником, и кредитором в отношении друг друга: в первом случае — благодаря принятым обязательствам, во втором – благодаря имеющемуся праву потребовать выполнения взятых обязательств.

Еще этот договор содержит две немаловажные обязанности, так сказать, встречные: продавец обязан передать оговоренные материалы покупателю, а тот обязан оплатить стоимость покупки. Эти две обязанности взаимно обусловлены и эквивалентны в экономическом плане.

Важно

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне. Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент…» от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др.

должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности. Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода. Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Not found

Скачать бланк договора купли-продажи строительных материалов Продаваться и покупаться, т.е. быть товаром, могут разнообразные вещи и материалы, движимые и недвижимые, являющиеся на день совершения сделки собственностью продавца.

Покупать и продавать товар, оборот которого ограничен, можно с условием, что его покупатель специально уполномочен владеть им.

Предлагаем скачать также другие бланки и образцы договоров купли-продажи: оборудования — скачать, квартиры — скачать, автомобиля — скачать, товаров — скачать образец.

В роли покупателей и продавцов могут быть мелкие и крупные предприниматели, или юридические лица, государство, и простые граждане.
Правда, для последних существует одно условие: они должны быть как дее-, так и правоспособными, иначе вопросы купли-продажи будет решать опекун. Договор купли-продажи строительных материалов.

Договор купли-продажи строительных материалов

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 6.2.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА7.1.

Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. 2.9. Если Продавец передал Покупателю в нарушение п. 1.2 настоящего Договора меньшее количество Товара, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет: — — ( ) рублей; (наименование Товара) — — ( ) рублей. (наименование Товара) 3.2. Цена Договора составляет ( ) рублей. 3.3.

Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 3.2 настоящего Договора, при получении Товара у Продавца. 3.4. Цена Договора уплачивается путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 3 4.1.

Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами)

Если вдруг случится так, что продавец или его клиент не в состоянии обеспечить выполнение обязательств, то есть одна из сторон становится, выражаясь юридическим языком, субъектом их встречного исполнения, то эта сторона имеет право приостановить действие договора или даже отказаться от его исполнения и потребовать возместить материальные потери. -справка «Шаблоны договоров в 1С Бухгалтерия» В видео ниже рассмотрены использование типовых шаблонов договоров в 1С Бухгалтерия ⇓ Договор купли-продажи можно расценить как договор торговых взаимоотношений.

Внимание

Ведь покупатель оплачивает покупку, то есть взаимно исполняет свое обязательство тогда, когда продавец выполняет свое – поставляет товар (стройматериалы) покупателю. Для этого составляется договор поставки строительного материала.

Скачать договор купли-продажи строительных материалов.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Договор купли-продажи строительных материалов образец

Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 6.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПродавецЮр.

Источник: http://yurist123.ru/blank-dogovora-kupli-prodazhi-strojmaterialov-fiz-lits/

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

Договор купли продажи строительных материалов образец

Если вдруг случится так, что продавец или его клиент не в состоянии обеспечить выполнение обязательств, то есть одна из сторон становится, выражаясь юридическим языком, субъектом их встречного исполнения, то эта сторона имеет право приостановить действие договора или даже отказаться от его исполнения и потребовать возместить материальные потери. -справка «Шаблоны договоров в 1С Бухгалтерия» В видео ниже рассмотрены использование типовых шаблонов договоров в 1С Бухгалтерия ⇓ Договор купли-продажи можно расценить как договор торговых взаимоотношений. Ведь покупатель оплачивает покупку, то есть взаимно исполняет свое обязательство тогда, когда продавец выполняет свое – поставляет товар (стройматериалы) покупателю. Для этого составляется договор поставки строительного материала. Скачать договор купли-продажи строительных материалов.

Важно

Внимание! «Юридическая компания «ПАРТНЕР» никак не связана с ООО «Партнер» (Проспект Мира, 101, м. Алексеевская). Если Вы недовольны качеством их обслуживания, пожалуйста, обращайтесь с претензиями к ним.

При поддержке: О компании Юридические услуги Задать вопрос Юристам Арбитражные споры Сопровождение сделок Недропользование Юр. обслуживание Стоимость услуг Полезная информация Контакты Наши партнеры:

  • Юридические услуги
    • Регистрация ООО
    • Ликвидация ООО
    • Снятие с очереди
    • Защита в суде
    • Недропользованиe
    • Юр. заключение
    • Банкротство физ. лиц
    • Банкротство юр. лиц
    • Возврат долгов
    • Оформление земельного участка в собственность
    • Стоимость земельных услуг
    • Бухгалтерские услуги
  • Юр.

Москва « » 201_ г.

ОАО « », именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи строительных материалов (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек.2.2.

Читайте также  Договор купли продажи спецодежды образец

Бланки типовых договоров

Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.6.7.

Договор купли-продажи строительных материалов

Внимание

Образец заполнения Главное условие договора о купле-продаже строительных материалов – непосредственно предмет сделки, в данном случае это стройматериалы. В бланке следует четко указать название, параметры и объемы продаваемых строительных материалов.

В содержание договора должны быть включены также все моменты, которыми установлены и определены права/обязанности обеих сторон. Так, продающая сторона берет на себя обязанность указать все о товаре — строительных материалаха, включая порядок и время передачи их клиенту.

В обязанности последнего входит тоже порядок, но – получения стройматериалов и их оплаты. Этого достаточно, чтобы договор считался заключенным.
Как необходимые приложения к договору купли-продажи должны присутствовать спецификации как самих строительных материалов, так и тары, а также представлен график внесения платежей.

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

За просрочку поставки строительных материалов, указанных в Приложении № 1 к Договору, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки.4.3.

При непоставке строительных материалов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, Продавец возвращает Покупателю сумму Договора и уплачивает штраф в размере % от суммы договора купли-продажи строительных материалов.4.4.

Если товар был потреблен, то последствием признанием сделки ничтожной будет двусторонняя реституция в виде возмещения покупателю разницы между уплаченной им ценой и наименьшей ценой, по которой продавец продавал товар.

Продавцом может быть только предприниматель, осуществляющий деятельность по продаже товара в розницу, который является собственником или иным управомоченным лицом.
Для продажи отдельных видов товаров продавцу требуется лицензия.

Покупателем могут быть физические и юридические лица, использующие товар в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Также конструкция договора купли-продажи может применяться также для регулирования отношений по отчуждению имущественных прав (п.4. ст.

454 ГК РФ). Имущественные права подразделяются на три основных группы: вещные, обязательственные и исключительные.

Договор поставки

Договор купли-продажи строительных материалов г. Москва « » 201_ г.

ОАО « », именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает строительные материалы в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к данному Договору.2.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ( ) рублей копеек, включая НДС 18 % — ( ) рублей копеек.2.2.

Договор поставки строительных материалов

Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере %от суммы договора и пеню в размере %от суммы договора за каждый день просрочки. 4.3. Принепоставкестроительныхматериалов,указанныхв приложении Nо.1кнастоящемудоговору,Продавецвозвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем , связанные синфляцией,в размере %годовых от суммы договора.

Вариант: 4.3. Принепоставкестроительныхматериалов,указанныхв приложенииNо.

1кнастоящемудоговору,Продавецвозвращает Покупателюсумму договора и уплачивает штраф в размере %годовых от суммыдоговораиштрафныесанкциипредусмотренныеп. 4.2. настоящего договора. 4.4.

За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере %отсуммыдоговора и пеню в размере %от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. Припоставкенекачественныхстроительныхматериалов Покупатель имеет право требовать (соразмерное уменьшение цены, .
Примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии г. москва «» 1995 г…

  • Договор купли-продажи недвижимости Договор купли-продажи недвижимости на основании договора купли-продажи недвижимости продавец передает покупателю в собственность недвижимость (это может быть здание, земельный участок…
  • Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Заявление о принесении протеста на заочное решение суда о признании договора купли-продажи недействительным прокурору г. заявление о принесении протеста на заочное решение народного суда г.

Источник: http://femida161.ru/obrazets-dogovora-kupli-prodazhi-stroitelnyh-materialov-mezhdu-yur-litsami/

Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами)

дата и место подписания

___(фамилия, имя, отчество)___, именуем__ в дальнейшем»Продавец», с одной стороны, и ___(фамилия, имя, отчество)___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель — принять и оплатить строительные материалы (далее — «Товар»), ассортимент и количество которых указаны в Спецификации и Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю в срок до _______________.

2.2. Продавец передает Товар Покупателю по адресу: _____________________.

2.3. Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания сторонами (уполномоченными ими лицами) акта приемки-передачи Товара.

2.4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.5. Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, переданного ему Продавцом. Покупатель обязан предоставить возможность Продавцу (уполномоченному им лицу) осмотреть выявленные недостатки Товара. При подтверждении недостатков составляется акт о выявленных недостатках, в котором указывается их характер и время их устранения.

2.6. Разгрузка Товара осуществляется Покупателем за свой счет и своими силами.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара составляет ____ (__________) рублей и включает __________________.

3.2. В течение ____(__________) дней после подписания настоящего Договора Покупатель производит предоплату в размере ___% (__________) от суммы Договора.

3.3. Оставшаяся часть суммы должна быть выплачена Покупателем Продавцу в течение ______________________ после подписания сторонами акта приемки-передачи Товара, указанного в п. 2.3 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Продавец уплачивает Покупателю пени в размере _____% от стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки, связанной с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей по настоящему Договору, начиная с «___»_________ ____ г., но не более чем __% от стоимости непереданного Товара.

4.3. При нарушении Продавцом п. 2.4 настоящего Договора Продавец обязан в течение __ (_____) дней с момента составления акта, указанного в п. 2.5 настоящего Договора, заменить Покупателю Товар ненадлежащего качества.

4.4. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Продавец передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в Договоре, Покупатель обязан известить об этом Продавца в срок ______________.

В случае, когда в разумный срок после получения сообщения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар.

4.5. При передаче Продавцом предусмотренного Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

Если Продавец передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору: — принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров; — отказаться от всех переданных товаров; — потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором;

— принять все переданные товары.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров стороны обращаются в суд.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только после их подписания обеими сторонами.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Источник: http://xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=757

Понравилась статья? Поделить с друзьями: